Акт выполненных услуг

Содержание

Образец акта выполненных работ по договору оказания услуг без ндс

Акт о сдаче-приемке выполненных работ На данный момент в 1С возможно будет осуществить составления следующим образом: В справочнике номенклатуры работ Находим нужные услуги, работы и убеждаемся в правильности заполнения вкладки под названием «цены» Выполняется «счет на оплату» Указываются реквизиты, выбираются работы, услуги Документ необходимо будет обязательно записать — Выбираем в меню пункт «действия»-«на основании»- «акт об оказании производственных услуг» Далее откроется уже полностью сформированный акт об оказании услуг Его можно распечатать или же сохранить в электронной форме (на усмотрение самого составителя) Образец заполнения Образец формы акта выполненных работ без НДС можно найти в интернете без какого-либо труда. Но в то же время следует использовать лишь ресурсы достаточно хорошо себя зарекомендовавшие.

Образец акта выполненных работ без ндс

В данном случае, целесообразно указать всю необходимую информацию:

  • порядковый номер данного документа для его регистрации в бухгалтерии;
  • дата составления документа;
  • номер договора, согласно которому составляется акт выполненных работ;
  • сроки выполнения оговоренных работ;
  • объемы выполненных работ;
  • общая стоимость работ (с обязательным учетом НДС);
  • номер счета, который предоставляется заказчику для оплаты произведенной работы (услуги);
  • полное название заказчика и исполнителя, согласно учредительным документам;
  • оттиск печати обеих заинтересованных организаций;
  • подписи исполнителя и заказчика, или лиц, имеющих право подписи.

Исходя из того, что учетный документ о выполненных работах является двусторонним, его следует в обязательном порядке составлять в двух экземплярах.

Акт выполненных работ без ндс образец бланк

Также он подтверждает, что у заказчика отсутствуют претензии к исполнителю (список всех предоставленных услуг вносится в специальную таблицу, содержащуюся в документе).

Таким образом, акт является законным основанием для производства окончательных расчетов по подрядному договору между заинтересованными сторонами.

Если говорить о заказчике, то акт включается еще и в финансовую отчетность, в том числе по учету понесенных расходов и на его основе происходит снижение базы налогового обложения.

В тех случаях, если заказчик остается недовольным качеством предоставленных услуг, это также отражается в акте отдельным пунктом. В нем подробно перечисляются выявленные недочеты, дефекты, ошибки и указывается период, в течение которого необходимо их устранить. Если же работы по устранению нарушений не проводятся, заказчик вправе подать на исполнителя в суд.

Как формируется акт выполненных работ без ндс

Последнее удобно, если исполнитель применяет разные ставки. Но в любом случае итоговая информация о величине НДС, относящегося к общей стоимости работ, в документе должна присутствовать. Составляя акт выполненных работ без НДС (что имеет место, если исполнитель работает без этого налога), в местах, предназначенных для указания НДС, делают запись по одному из следующих вариантов:

  • «Без налога (НДС)» — эта формулировка соответствует предписываемой НК РФ (п. 5 ст. 168) для отражения не облагаемых НДС операций в счетах-фактурах;
  • «Без НДС»;
  • «НДС не облагается».

Во избежание дополнительных вопросов со стороны заказчика и проверяющих рекомендуется непосредственно в тексте такого акта указать ссылку на то основание, в силу которого исполнитель не применяет НДС. Образец акта, составленного для варианта неприменения НДС, смотрите ниже.

Акт выполненных работ: образец заполнения, бланк скачать

На данный момент в 1С возможно будет осуществить составления следующим образом: В справочнике номенклатуры работ Находим нужные услуги, работы и убеждаемся в правильности заполнения вкладки под названием «цены» Выполняется «счет на оплату» Указываются реквизиты, выбираются работы, услуги Документ необходимо будет обязательно записать — Выбираем в меню пункт «действия»-«на основании»- «акт об оказании производственных услуг» Далее откроется уже полностью сформированный акт об оказании услуг Его можно распечатать или же сохранить в электронной форме (на усмотрение самого составителя) Образец заполнения Образец формы акта выполненных работ без НДС можно найти в интернете без какого-либо труда. Но в то же время следует использовать лишь ресурсы достаточно хорошо себя зарекомендовавшие. Существует большое количество самых разных нюансов, связанных с составлением документа.

Бланкер.ру

Внимание КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас 14 днейБЕСПЛАТНЫЙДОСТУП Образец акта выполненных работ и услуг Правильно оформить акт выполненных работ по договору подряда вам поможет шаблон заполненного документа.

Скачайте его бесплатно, выбрав нужный вам формат. Упростите и ускорьте процесс оформления и подписания актов выполненных работ и другой первичной документации, зарегистрировавшись в системе КУБ.

Акт выполненных работ

Важно Акт о приемке оказанных работ служит дополнением договора на оказание возмездных услуг. По данному акту выполненных работ заказчик оплачивает оказанные ему услуги исполнителем. Установленной законодательством формы данного акта выполненных работ на сегодняшний день не существует(кроме формы кс-2), поэтому рассматриваемая форма является самой распространенной.

Скачать бланки актов выполненных работ и ознакомится с основными моментами заполнения бланка Вы можете ниже. Заполнение бланка акта выполненных работ. В первую очередь в документе заполняются реквизиты номера акта выполненных работ и дата его составления. Чтобы у заказчика не возникали вопросы, вполне логично в номере акта выполненных работ указать номер договора.

Акт услуг без ндс

Причем он несколько различается в зависимости от некоторых факторов. В первую очередь это именно характер выполняемых работ, услуг. В законодательстве отражены все ситуации когда необходимо в обязательном осуществлять соответствующие отчисления НДС в пользу государственного бюджета.

Действующие нормативы Прежде, чем приступить к составлению документов рассматриваемого типа, необходимо внимательно изучить законодательство. Это позволит избежать различного рода сложностей в дальнейшем. В первую очередь – вопросов со стороны контролирующих органов.

Основополагающим НПД, на который ориентироваться нужно будет в первую очередь, является именно Налоговый кодекс РФ.

Экономь время! скачай бесплатно образец 2017г. акта выполненных работ

Потому ознакомление с актуальными поправками позволяет избежать множества различных ошибок. За неуплату НДС полагается серьезный штраф. Акт выполненных работ также нередко обозначается как «акт оказания услуг». Он представляет собой первичный документ финансовой отчетности юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Используется для решения обширного перечня разнообразных задач на предприятии, в иных сферах. Основное назначение акта выполненных работ – обоснование определенных затрат на оказание какого-либо вида услуг. Сегодня унифицированная форма данного документа не установлена.

Назначение документа Сегодня данный документ используется для реализации самых разных целей. В первую очередь он применяется для ведения бухгалтерской отчетности. Ссылка на него указывается при составлении отчетности, формировании определенных проводок.

Акт приемки выполненных работ – документ, заключающийся между двумя контрагентами (заказчиком с одной стороны и непосредственным исполнителем с другой), согласно которому отображаются все виды выполненных, их общая стоимость, а так же начальные и конечные сроки. Составление акта выполненных работ (услуг) является необходимым в случае, когда следует подтвердить факт выполненных работ исполнителем. Данный документ является своеобразным отчетом исполнителя перед заказчиком.

Унифицированной формы акта выполненных работ законодательством не утверждено. Тем не менее, есть два вида официальных форм, по которым отображается факт выполнения работ (форма КС-2), а так же общая сумма денежных средств, затраченных на выполнение работ (форма КС-3).

БИКу Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета Автоматизацияотправки счета Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании Отправка счета на e-mail покупателя почему куб удобнее Удобное выставление счетов онлайн Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю Контроль задолженности по каждому покупателю Управленческая отчетность Упорядоченное хранение всех ваших документов Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

Акт выполненных работ на оказание услуг без ндс образец

Меню На этом сайте Вы можете легко заполнить или выписать онлайн бланк Акта о сдаче-приемке выполненных работ и распечатать его.

  • Скачать Акт о сдаче-приемке выполненных работ в формате Word
  • Скачать Акт о сдаче-приемке выполненных работ в формате Excel
  • Скачать образец Акт о сдаче-приемке выполненных работ в формате Word

Ниже Вы можете бесплатно заполнить Акт о сдаче-приемке выполненных работ и распечатать его, при этом программа сама высчитает стоимость товаров рассчитает при необходимости НДС и заполнит все графы бланка.

Сохраненные бланки Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами бланков актов о сдаче-приемке выполненных работ.

После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.

Важно

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас 14 днейБЕСПЛАТНЫЙДОСТУП Образец акта выполненных работ и услуг Правильно оформить акт выполненных работ по договору подряда вам поможет шаблон заполненного документа.

Скачайте его бесплатно, выбрав нужный вам формат. Упростите и ускорьте процесс оформления и подписания актов выполненных работ и другой первичной документации, зарегистрировавшись в системе КУБ.

Наш сервис позволит вам заполнять нужные документы в автоматическом режиме и отправлять их контрагентам по e–mail. Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов. КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Акт выполненных работ. бланк и образец 2016-2017 гг

Различного рода услуги разового характера, а также другие, поставляемые на регулярной основе, требуют обязательной отчетности. Отражается она в бухгалтерском учете.

Документом, подтверждающим предоставление определенного перечня услуг, является акт выполненных работ. Они могут осуществляться как с начислением налога на добавочную стоимость, так и без него.

В то же время существует достаточно большое количество самых разных нюансов, связанных с составлением акт на выполненные работы.

  • Основные моменты
  • Как составить бланк акта выполненных работ без НДС

Все они отражены в законодательных нормах. Предварительное ознакомление с ними позволит избежать множества разных осложнений, вопросов со стороны контролирующих органов. Сегодня сфера услуг постоянно расширяется.

Акт о сдаче-приемке выполненных работ

В некоторых случаях, договор между контрагентами, предусматривает обязательное составление актов выполненных работ. В таком случае, грамотно оформленный акт выполненных работ, завизированный обеими сторонами, подтверждает, что работы исполнителем выполнены в соответствии с договором, в надлежащий срок и в полном объем, а заказчик претензий не имеет.

В случае неисполнения оговоренных в договоре сроков, брака или ненадлежащего выполнения работ, заказчик вправе отказаться оплачивать оговоренную в договоре сумму. В таком случае, исполнитель обязан устранить все недоработки и составить новый акт выполненных работ, с учетом новых обстоятельств.

Наши бухгалтерские услуги позволяют выявить проблемные мест учета и позволяют избежать оснований для привлечения ответственности.

Акт услуг без ндс – Кредитный юрист

Образец составления акта об оказании услуг (табличная форма)

  1. В начале документа пишется
    • его наименование с коротким указанием смысла (в данном случае «об оказании услуг»),
    • ставится номер по внутреннему документообороту предприятия,
    • и дата составления.
  2. Затем ниже указываются стороны, между которыми составлен договор об оказании услуг:
    • полные названия организаций (это может быть ИП или ООО)
    • и сведения об их представителях (вписать должности, фамилии-имена-отчества).
  3. Далее идет таблица, в которую вносятся
    • наименования услуг (работ) по порядку,
    • их стоимость цифрами (если компания использует НДС, то с его выделением).

    Под таблицей фиксируется окончательная цена прописью.

Внимание

Во второй части документа следует зафиксировать то, что все услуги предоставлены в надлежащем качестве, в установленный срок и в полном объеме.

Также необходимо вписать то, что заказчик претензий не имеет.
Здесь же нужно указать, к какому договору данный акт является приложением (его номер и дату составления).
Последнее, что следует внести в акт об оказании услуг: реквизиты сторон.
Их набор стандартный:

  • название компаний,
  • ИНН,
  • КПП,
  • адрес (юридический и фактический),
  • информацию об обслуживающих банках: их наименования, БИК, номер расчетного и корр.

Нужно ли выделять ндс в акте оказанных услуг?

В графе «Цена» указывается цена(в руб.) за единицу выполненной работы или оказанной услуги.

В графе «Сумма» указывается стоимость выполненной работы или оказанных услуг (то есть перемножение соответствующих ячеек графов «Количество» и «Цена»).

Сумма чисел во всех ячейках графа «Сумма» прописывается в «Итого», затем НДС от общей стоимости всех работ или услуг и сумма всех работ или услуг с учетом НДС.Но если вы работете без НДС, то в графе «В том числе НДС» пишется: «Без НДС».

В графе «Всего оказано услуг на сумму» указывается сумма из графы «Всего», прописью.

Если сумма целочисленная(то есть без копеек), то где копейки прописывается «ноль».

В графе»в т.ч. НДС» прописью указывается сумма из графы «Без налога (НДС)».

Если заказчик удовлетворен услугами исполнителя и не имеет претензий, то в акт выполненных работ заносятся личные подписи заказчика и исполнителя, а так же печати на месте М.П.

Акт об оказании услуг

В нем отражаются все виды выполненных работ (оказанных услуг) со сроками и их общей стоимостью.

Выполненные работы или оказанные услуги В соответствии с определениями в Налоговом Кодексе, работа отличается от услуги тем, что имеет некое материальное выражение, которое может быть реализовано для удовлетворения физических лиц или потребностей организации.

Иными словами, Исполнителю работ есть показать и представить, а Заказчику этих работ есть что принять.

В результате выполнения работ составляется Акт приёма-сдачи работ или Акт выполнения работ. В случае с оказанием услуг результат нематериален т.к. услуга потребляется в процессе ее оказания, соответственно,

Исполнителю нечего показать и представить Заказчику и в таком случае составляется Акт оказания услуг, который подтверждает то, что услуга фактически была оказана.

Акт выполненных работ без ндс

Последнее удобно, если исполнитель применяет разные ставки.

Но в любом случае итоговая информация о величине НДС, относящегося к общей стоимости работ, в документе должна присутствовать.

Составляя акт выполненных работ без НДС (что имеет место, если исполнитель работает без этого налога), в местах, предназначенных для указания НДС, делают запись по одному из следующих вариантов:

  • «Без налога (НДС)» — эта формулировка соответствует предписываемой НК РФ (п. 5 ст. 168) для отражения не облагаемых НДС операций в счетах-фактурах;
  • «Без НДС»;
  • «НДС не облагается».

Во избежание дополнительных вопросов со стороны заказчика и проверяющих рекомендуется непосредственно в тексте такого акта указать ссылку на то основание, в силу которого исполнитель не применяет НДС.

Образец акта, составленного для варианта неприменения НДС, смотрите ниже.

акт выполненных работ без ндс образец скачать word

• дату его оформления;

• полное наименование организации, составившей акт выполненных работ, и организации, принявшей эти работы;

• название произведенных работ или оказанных услуг;

• их выражение в натуральном и денежном измерителе;

• наименование должностей представителей с обеих сторон, ответственных за сдачу и приемку работ или услуг;

Акт выполненных работ – это первичный документ, согласно которому отображаются все виды выполненных работ, их общая стоимость, а так же начальные и конечные сроки. Акт заполняется в двух экземплярах и подписывается у заказчика и исполнителя (между двумя контрагентами), по одному акту остается у каждой из сторон.

Акт приема выполненных работ зачастую относят к первичным документам, а значит он регулируется Федеральным законом N402-ФЗ от 6 декабря 2011 года “О бухгалтерском учете”.

С помощью этого онлайн-сервиса для ИП и организаций можно вести налоговый учет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ, Единый расчет 2017, подавать любую отчетность через интернет и пр. (от 250 р/мес.). 30 дней бесплатно, при первой оплате (если переход по этим ссылкам с этого сайта) три месяца в подарок.

Форма акта выполненных работ не прописана законами, поэтому организация может разработать собственную форму для заполнения и использования.

Для того, чтобы правильно (и как можно подробнее) составить акт, необходимо указать следующие пункты:

  1. Порядковый номер данного документа для его регистрации в бухгалтерии.
  2. Дата составления документа.
  3. Номер договора, согласно которому составляется акт выполненных работ.
  4. Сроки выполнения оговоренных работ.
  5. Объемы выполненных работ.
  6. Общая стоимость работ (с обязательным учетом НДС).
  7. Номер счета, который предоставляется заказчику для оплаты произведенной работы (услуги).
  8. Полное название заказчика и исполнителя, согласно учредительным документам.
  9. Оттиск печати обеих заинтересованных организаций.
  10. Подписи исполнителя и заказчика, или лиц, имеющих право подписи.

Акт выполненных работ необходим в случае, когда необходимо подтвердить факт выполнения работ исполнителем – в этом случае акт выступает в роли отчета исполнителя перед заказчиком.

Акт приема-передачи без предварительного договора или какого-либо соглашения может признаваться налоговой ничтожным, что повлечет за собой невозможность учитывать данные расходы в уменьшении налоговой базы.

В случае, если исполнитель не выполняет своих обязанностей, срывает поставленные сроки работы, имеется брак или ненадлежащее исполнение работы, то заказчик имеет полное право не подписывать акт выполненных работ и не принимать работу до полного устранения недостатков или вовсе отказать исполнителю в оплате. В таком случае, исполнитель обязан устранить все недоработки и составить новый акт выполненных работ, с учетом новых обстоятельств.

С помощью этого онлайн-сервиса для ИП и организаций можно вести налоговый учет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ, Единый расчет 2017, подавать любую отчетность через интернет и пр. (от 250 р/мес.). 30 дней бесплатно, при первой оплате (если переход по этим ссылкам с этого сайта) три месяца в подарок.

В большинстве своем акты не обязательны. Есть только несколько случаев, когда акт приемки обязателен:

  • При передаче здания покупателю – п.1 ст.556 ГК.
  • При передаче предприятия покупателю – п.1 ст.563 ГК.
  • При принятии работ по договору строительного подряда – п.4 ст.753 ГК.
  • При передаче объектов недвижимости в аренду.

В сфере капитального строительства в качестве акта выполненных работ применяется унифицированная форма КС-2. Эта форма заполняется на основании Журнала учета выполнения работ.

Акт подписывается подрядчиком и заказчиком. Затем на основании акта готовится справка о стоимости работ и понесенных затратах по форме КС-3. На основании справки заказчик оплачивает услуги подрядчика.

Образец акта выполненных работ без НДС

Акт выполненных работ без НДС – образец его приведен в нашей статье – оформляется по тем же правилам, которые действуют для аналогичного документа, формируемого с НДС. Рассмотрим эти правила.

Зачем нужен акт по выполненным работам?

Акт выполненных работ (услуг) — документ, фиксирующий сам факт выполнения этих работ или услуг и, соответственно, устанавливающий дату фактической передачи их результата заказчику.

Такой акт может не оформляться в отношении договоров аренды имущества, вступление в силу которых и их завершение определяют акты передачи арендованных объектов от арендодателя к арендатору и обратно. А во всех остальных ситуациях акт является необходимым для целей учета первичным документом.

На основании акта происходит не только передача результата работ заказчику, но и осуществляется:

  • приемка их результатов, о чем в акте обычно делается запись;
  • принятие к учету на определенную дату по аналитике и стоимости, указанным в акте.

Акты могут составляться в ситуации частичного выполнения намеченного договором объема работ или на отдельные этапы.

Форма и правила заполнения акта

Определенной формы у такого акта нет. Для строительных работ существует форма КС-2 (утверждена постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), ставшая, как и прочие унифицированные формы, необязательной к применению с 2013 года, но в силу удобства продолжающая использоваться.

Для всех иных работ (услуг) акт составляют в произвольной форме. Причем выбор этой формы определяется исключительно удобством ее использования, и она может быть как текстовой, так и табличной.

Обязательные составляющие такого документа:

  • номер и дата составления;
  • реквизиты сторон, позволяющие их однозначно идентифицировать;
  • номер договора (если он заключался);
  • описание видов и объемов выполненных работ;
  • указание цены единицы работы и стоимости как отдельных видов, так и общего объема; при этом итоговая стоимость должна быть приведена не только цифрами, но и прописью;
  • оговорка о том, что работы приняты и претензии к их качеству отсутствуют;
  • подписи ответственных лиц и печати обеих сторон.

Цена единицы работы, стоимость каждого их вида и общего объема могут указываться как с включением в них НДС, так и с выделением этого налога в отдельную графу (строку). Последнее удобно, если исполнитель применяет разные ставки. Но в любом случае итоговая информация о величине НДС, относящегося к общей стоимости работ, в документе должна присутствовать.

Составляя акт выполненных работ без НДС (что имеет место, если исполнитель работает без этого налога), в местах, предназначенных для указания НДС, делают запись по одному из следующих вариантов:

  • «Без налога (НДС)» — эта формулировка соответствует предписываемой НК РФ (п. 5 ст. 168) для отражения не облагаемых НДС операций в счетах-фактурах;
  • «Без НДС»;
  • «НДС не облагается».

Во избежание дополнительных вопросов со стороны заказчика и проверяющих рекомендуется непосредственно в тексте такого акта указать ссылку на то основание, в силу которого исполнитель не применяет НДС.

Образец акта, составленного для варианта неприменения НДС, смотрите ниже.

О том, какими могут быть основания для неприменения НДС, читайте здесь.

Акт выполненных работ, составляемый в ситуации, когда исполнитель работает без НДС, формируется по тем же принципам, что и акт, оформляемый с НДС. Отличать его будет указание на отсутствие налога, участвующего в определении стоимости работ.

Узнавайте первыми о важных налоговых изменениях

Есть вопросы? Получите быстрые ответы на нашем форуме!

Акты, в которых отражается выполнение оказанных услуг или выполненных работ, являются своеобразным отчетом исполнителей о проделанных операциях. Заверяя этот документ, заказчик принимает работы, подтверждая их соответствие договоренности. Данный акт является одним из элементов бухгалтерской отчетности, так как в нем отражаются суммы оплат за произведенные работы.

Акт выполненных работ для ИП образец — скачать (excel) ↓

Акт выполненных работ для ООО образец — скачать (excel) ↓

Акт выполненных работ и услуг 2017

Законодательство не предусматривает строгих стандартов для структуры данного документа, допускается его произвольное заполнение. Есть в этом правиле лишь одно исключение. Оно предназначено для оформления осуществления работ строительной и монтажной категории. Для них разработан специальный бланк КС-2.

В целях упорядочения обложения налогами оплаты работ и услуг в Налоговом законодательстве даны определения этих операций. Результатом осуществленных работ являются материальные ценности, у которых имеется реальное выражение. Участник, выполнивший работы, передает их, а заказчик производит приемку.

На такие операции заполняется акт выполнения или приема-сдачи работ. Услуги материального выражения не имеют, передача физических предметов, объектов не происходит. При помощи акта оказания услуг стороны лишь свидетельствуют, что в определенный срок услуги были предоставлены.

Именно такие документы чаще всего становятся предметами разногласий и споров.

В Гражданском Кодексе нет четких определений для этих процессов. Законодательный акт главой о возмездном оказании услуг упорядочивает правила составления договоров об оказании услуг нескольких видов: аудиторские, медицинские, туробслуживание, обучение, консультации и др.

Законодательством предусмотрено основание для составления данного документа. Обязательным предварительным условием считается договор. Акт, оформленный при отсутствии такого документа, налоговые органы могут признать ошибочным, недействительным.

В договоре в большинстве своем указывается, каким документом будет фиксироваться приемка.

В статьях законодательства предусмотрены случаи, когда договоренность и передача-приемка услуг или работ могут оформляться в одном документе, составленном в произвольном формате.

Оформленные акты являются одним из документальных подтверждений произведенных оплат за осуществленные работы или услуги. В случае возникновения разногласий между исполнителями и заказчиками основанием для проведения судебных рассмотрений, определения срока давности является акт.

Отсутствие строгих определений формата, структуры акта выполненных работ 2017, не означает, что к данному документу нет никаких требований. В законодательстве предусмотрены пункты, которые в него должны включаться обязательно.

  • Акту присваивается индивидуальный номер, под которым будет выполняться его регистрация в бухгалтерских отчетностях исполнителей и заказчиков.
  • Документ датируется с указанием числа, месяца и года приемки осуществленных работ.
  • В акте указывается основание, которое используется для его оформления (договор, его №, дата создания).
  • Документ включает данные о сроках, в течение которых выполнялись работы или предоставлялись услуги, их объемы, специфика.
  • Акт содержит данные о размерах оплаты в финансовом выражении. Сумма указывается с учетом налога на добавочную стоимость. Она соответствует стоимости работ, услуг, прописанной в договоре. Исключением являются случаи, когда у заказчика имеются претензии, он не принимает определенные виды работ, отказывается их оплачивать.
  • В документе прописываются реквизиты счетов, по которым заказчик будет производить оплату услуги (работы).
  • В акте содержатся полные названия организаций обеих сторон, которые должны соответствовать указанным в их учредительной документации.
  • Заверение акта производится подписями уполномоченных представителей обеих сторон (с расшифровкой и указанием должности) и оттисками оригинальных печатей.

Поскольку акты относятся к категории двусторонних документов, они заполняются в двух вариантах. Оформление производится исполнителем. После подписания обоих вариантов акта один экземпляр отдается заказчику. На его основании осуществляется оплата услуг по предъявленному счету.

Произвольная форма акта выполненных работ или предоставленных услуг допускается законодательством. Но затрачивать время и силы на разработку его структуры необязательно. На нашем сайте у вас есть возможность скачать новый бланк акта 2017, который обеспечит удобство заполнения, ведения бухгалтерской отчетности. Скачивание формы бесплатное, регистрация не требуется.

Скачать акт выполненных работ для ИП или ООО:

Бланк для ИП образец — скачать (excel) ↓

Бланк для ООО образец — скачать (excel) ↓

Акт выполненных работ (оказанных услуг) 2017 года: скачать бесплатно новый бланк и образец заполнения в Excel, Word, PDF

Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) – это первичный документ, который подтверждает выполнение обязательств по договору подряда и является доказательством того, что заказчик не имеет претензий к объему, сроку и качеству произведенных работ и оказанных услуг. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется печатями и подписями обеих сторон договора.

Бланк акта выполненных работ 2017 года

Если вам нужен отвечающий законодательным требованиям бланк акта сдачи-приемки работ или услуг, скачайте его бесплатно в подходящем формате.

Как составляется акт выполненных работ?

Предприниматель или фирма используют типовой бланк акта выполненных работ, разрабатывают его бланк сами или скачивают его в Интернете. В документе обязательно указываются следующие сведения:

  • Номер и дата составления акта.
  • Наименования контрагентов.
  • Наименования оказанных услуг или выполненных работ.
  • Выражение оказанных услуг или выполненных работ в денежном и натуральном измерителях.
  • Информация о лицах, ответственных за сдачу-приемку работ или услуг: должности, ФИО, личные подписи.

Если было оказано несколько работ или услуг, их допускается перечислять в одном акте в виде таблицы. Также на каждый вид работ или услуг может быть составлен отдельный акт. Все данные в акте должны совпадать с аналогичной информацией в договоре.

Актуальные комментарии, Пресс-центр

1. Обстоятельства и история рассмотрения дела

Президиум ВАС РФ принял Постановление N 12945/13 по рассмотренному в порядке надзора спору между подрядчиком и госзаказчиком, возникшему в связи с просрочкой исполнения работ по госконтракту.
Для того чтобы подрядчик вовремя начал работы, требовалось, чтобы госзаказчик также совершил определенные действия (направил документы), однако последний допустил просрочку. В результате подрядчик смог приступить к работе значительно позже запланированного времени, а конечный срок исполнения неоднократно сдвигался в соответствии с протоколами, составленными госзаказчиком. В этих протоколах указывалось также на недостатки выполнения отдельных этапов работ, просрочку подрядчика и начисление неустойки в связи с этими обстоятельствами.
О сроках выполнения работ по договору подряда см.:
— Президиум ВАС РФ принял Путеводитель по договорной работе.
О возможности продления срока выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту см.:
— Путеводитель по судебной практике.

В итоге госзаказчик не только задержал оплату по контракту, но и посчитал просрочку подрядчика основанием для начисления значительных сумм неустойки и штрафа. Поскольку подрядчик отказался уплатить эти суммы, то госзаказчик обратился в суд с требованием об их взыскании.
Подрядчик предъявил к госзаказчику встречный иск о взыскании процентов за неправомерное пользование денежными средствами вследствие просрочки оплаты работ. В этом же исковом заявлении подрядчик требовал признать недействительным пункт госконтракта, согласно которому датой окончания оказания услуг является дата утверждения заказчиком акта сдачи-приемки без претензий.
Суд первой инстанции удовлетворил иски сторон в части взыскания денежных средств. Однако требования госзаказчика многократно превышали требования подрядчика, поэтому в результате судебного зачета с последнего было взыскано более 83 тыс. руб. Требование подрядчика об оспаривании пункта госконтракта суд первой инстанции оставил без рассмотрения. Суд апелляционной инстанции отказал в признании данного положения недействительным, а в остальном оставил решение без изменения. К такому же мнению пришел суд кассационной инстанции.
Президиум ВАС РФ, рассмотрев дело в порядке надзора, вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Также был разъяснен ряд вопросов, касающихся определения размера ответственности подрядчика в случае просрочки, допущенной госзаказчиком, а также момента окончания оказания услуг по госконтракту.

2. Правовые позиции Президиума ВАС РФ
2.1. Момент окончания оказания услуг не должен определяться датой утверждения госзаказчиком акта сдачи-приемки без претензий, так как это ставит оплату работ в зависимость от его усмотрения

ВАС РФ отметил, что, несмотря на принцип свободы договора, нельзя включать в контракт условия, которые нарушают требования закона. Приведенное условие госконтракта, по сути, превращает возмездный договор подряда в безвозмездный: оплата может быть отсрочена на сколь угодно долгий срок, так как решение подписать акт без претензий (а именно от этого действия зависит момент оплаты) принимает заказчик. Между тем договор подряда является возмездным (ст. 702 ГК РФ).
О сроках оплаты и определении момента оплаты работ по договору подряда см.:
— Путеводитель по договорной работе;
— Путеводитель по судебной практике.

О порядке, сроках оплаты и приемке заказчиком выполненных работ по государственному и муниципальному контракту см.:
— Путеводитель по договорной работе.

Отметим, что на практике в госконтрактах зачастую встречается условие:
— что датой окончания оказания услуг по контракту считается дата утверждения государственным заказчиком акта сдачи-приемки услуг по контракту (Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2011 N А68-2740/11);
— что датой выполнения исполнителем обязательств по контракту признается дата утверждения сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а оплата выполненных работ производится после сдачи исполнителем и приемки заказчиком выполненных работ, оформленных актом сдачи-приемки работ (Определение ВАС РФ от 10.04.2013 N ВАС-12587/12);
— что датой исполнения обязательств по контракту считается дата подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ без замечаний (Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2013 N А59-2951/2012);
— что моментом завершения работ на объекте считается дата подписания акта комиссией о приемке законченных работ (Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 12.11.2013 N А53-30910/2012, от 07.09.2012 N А53-23255/2011, ФАС Северо-Западного округа от 29.10.2013 N А66-12619/2012).

2.2. Ответственность госзаказчика и подрядчика за просрочку исполнения обязательств должна быть сопоставима по размеру
В рассмотренном Президиумом ВАС РФ деле госконтракт предусматривал ответственность подрядчика в виде неустойки, размер которой многократно превышал размер неустойки, установленной по условиям госконтракта для госзаказчика.
ВАС РФ указал, что меры ответственности сторон государственного или муниципального контракта должны быть сопоставимы и сбалансированы. Этот вывод он подкрепил тем, что публичные образования вступают в гражданские отношения на равных началах с гражданами и юридическими лицами (ст. 124 ГК РФ). Получение с подрядчика денежных средств за счет завышения санкций не отнесено к целям принятия Закона N 94-ФЗ и может даже воспрепятствовать им.
Согласно положениям ч. ч. 9 и 11 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (далее — Закон N 94-ФЗ) в случае просрочки, допущенной заказчиком, подрядчик вправе был потребовать уплату законной неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки (ч. 9 ст. 9 Закона N 94-ФЗ). Если же просрочку допускал подрядчик, то заказчик мог потребовать уплату договорной неустойки в размере не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки (ч. 11 ст. 9 Закона N 94-ФЗ). В обоих случаях принималась во внимание ставка рефинансирования ЦБ РФ, действовавшая на день уплаты неустойки. Таким образом, государственный или муниципальный заказчик по правилам указанного Закона мог взыскать неустойку в более высоком размере, нежели подрядчик. В действующем с 1 января 2014 г. Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ предусмотрены сходные положения (ч. 5 и 7 ст. 34).

Подробнее об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту см.:
— Путеводитель по контрактной системе в сфере госзакупок;
— Путеводитель по договорной работе.

На практике госзаказчики зачастую устанавливали в госконтракте высокие размеры неустойки, что не запрещено ни прежним, ни действующим законодательством о госзакупках (см., например, Постановления ФАС Уральского округа от 05.03.2012 N А71-4514/11, ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.11.2011 N А10-658/2011). Однако в таких случаях у судов есть возможность воспользоваться правилами ст. 333 ГК РФ об уменьшении неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств (см., например, Постановления ФАС Дальневосточного округа от 29.08.2011 N А73-14965/2010, ФАС Московского округа от 13.07.2012 N А40-118791/11-27-1013, от 11.01.2012 N А40-35985/11-23-307).
Кроме того, по соглашению между подрядчиком и госзаказчиком размер законной неустойки, предусмотренной Законом N 94-ФЗ и уплачиваемой заказчиком, мог быть увеличен.
Данное право предоставлено п. 2 ст. 332 ГК РФ, согласно которому размер законной неустойки может быть увеличен в соглашении сторон, если законом это не запрещено.
То, что Закон N 94-ФЗ не содержал такого запрета, подтверждается судебной практикой (см. Определение ВАС РФ от 14.05.2012 N ВАС-5696/12 по делу N А81-2583/2011, Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 15.04.2009 N А29-7582/2008, ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.12.2013 N А58-2113/2013). Аналогичного подхода придерживались и некоторые специалисты .
——————————-
См., например:
— Комментарий к Федеральному закону «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (постатейный) / П.М. Волков, А.В. Кашанин, И.Г. Краснова и др.; под ред. Ю.А. Тихомирова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2007. 424 с.
— Борисов А.Н., Краев Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (постатейный). 6-е изд., перераб. и доп. // СПС КонсультантПлюс. 2011;
— Дурново Д.В. Ответственность бюджетного заказчика // Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2010. N 4. С. 12 — 19.

Однако в судебной практике встречалось и противоположное мнение по данному вопросу (см. Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 03.12.2013 N А27-3106/2013, Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2007, 10.10.2007 N А41-К1-9316/07).
В специальной литературе указывается на необходимость установления на законодательном уровне одинакового размера неустойки за просрочку исполнения обязательств по госконтракту .
———————————
См, например, Чваненко Д.А. К вопросу об ответственности за нарушение условий государственного (муниципального) контракта // Конкурентное право. 2013. N 2. С. 25 — 28.

2.3. Если невозможно доказать, что неустойка несоразмерна негативным последствиям нарушения обязательств, она может быть оценена как чрезмерная по сравнению с установленной законом или обычно взимаемой суммой неустойки по госконтрактам
Вопрос о снижении неустойки как несоразмерной негативным последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ) рассматривается судом по заявлению допустившего нарушения должника. При этом должны отсутствовать основания для освобождения его от ответственности или ее снижения, предусмотренные ст. ст. 401 и 404 ГК РФ. В обоснование этого вывода Президиум ВАС РФ сослался на п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление N 81).
В рассматриваемом деле подрядчик был лишен возможности доказать несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, поскольку наступление последствий заказчик не подтвердил. В таком случае необходимо определять чрезмерность неустойки в соответствии с разъяснениями Пленума ВАС РФ, данными в Постановлении N 81 применительно к нарушениям сроков исполнения денежных обязательств. В частности, можно сопоставить начисленную заказчиком неустойку с установленной законом либо обычно взимаемой по госконтрактам.

2.4. Ответственность подрядчика может быть соразмерно снижена, если подрядчик допустил просрочку исполнения после окончания периода просрочки, допущенной заказчиком
По мнению ВАС РФ, вопрос о таком снижении суды должны рассматривать после того, как установят следующее. Первоначально необходимо определить, есть ли основание для освобождения должника от ответственности — просрочка кредитора. Иными словами, должник не может быть привлечен к ответственности кредитором за просрочку исполнения, обусловленную просрочкой самого кредитора (п. 3 ст. 405, п. 1 ст. 406 ГК РФ). Это положение не может быть изменено в соглашении сторон. Суды должны применять данные нормы независимо от заявлений сторон.
О других случаях, когда подрядчик не несет ответственности в случае нарушения сроков выполнения работ, см.:
— Путеводитель по судебной практике.

Если основания для освобождения должника от ответственности отсутствуют, то следует выяснить, допустил ли подрядчик просрочку исполнения после окончания просрочки кредитора. Если такой факт подтвердится, то с учетом вины кредитора суд рассматривает вопрос о соразмерном снижении ответственности подрядчика. В этом случае суд руководствуется правилами ст. 404 ГК РФ об уменьшении размера ответственности должника
В правоприменительной практике распространена позиция, согласно которой заказчик не может требовать уплаты неустойки или процентов за пользование чужими денежными средствами, если подрядчик завершил работы с нарушением срока по причине неисполнения в срок заказчиком своих обязательств. Данные выводы судов касаются договора подряда, не связанного с заключением госконтракта.

Подробнее об этом см.:
— Путеводитель по судебной практике.

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

Источник: «КонсультантПлюс»